1. Bevezető rendelkezések
1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a SolNet Solutions Kft. és a Megrendelő között létrejött napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítésére vonatkozó Szerződések (szolgáltatási Szerződés) szerződéses feltételeit, ezért jelen ÁSZF a Szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi.
1.2 A SolNet Solutions Kft. tájékoztatja Megrendelőt, hogy az igénybejelentőnek és a Hálózathasználati Szerződés alanyának egybehangzóan kell nyilatkoznia a meghatalmazáson arról, hogy a Megrendelő vagy meghatalmazottja eljár az illetékes elosztói engedélyes előtt a háztartási méretű kiserőmű telepítésének ügyeiben
2. Szerződés tárgya
2.1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban Vet.) szerint háztartási méretű kiserőműnek minősül az olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t. A háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: Berendezés) létesítése hatósági engedélyhez nem kötött.
2.2. SolNet Solutions Kft. vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozói a Szerződésben meghatározott Berendezést eladja, és elvégzi a jelen ÁSZF 3. pontjában megjelölt Szolgáltatásokat. A Megrendelő ezen Berendezéseket és Szolgáltatásteljesítéseket átveszi és SolNet Solutions Kft. részére Vállalkozási díjat fizet
3. A Berendezések és Szolgáltatások
3.1. A Berendezés tartalmazza a napelem elhelyezéséhez szükséges tartószerkezetet, valamint a rendszer üzemképesre szereléséhez és hálózatra kapcsolásához szükséges egyéb anyagokat. A Berendezés és a szükséges egyéb anyagok részletes adatait, illetőleg műszaki tartalmát a Szerződő Felek a Szerződésben határozzák meg.
3.1.1. A Szerződés szerint SolNet Solutions Kft. a következő Szolgáltatásokat végzi Megrendelőnek:
- Tervezés (a Berendezések Megrendelőnél történő felszereléséhez, hálózatra kapcsolásához és üzembe helyezéséhez szükséges tervek elkészítése)
- Csatlakozási dokumentáció jóváhagyásának megszerzése
- A Berendezések elhelyezéséhez szükséges tartószerkezet kiépítése
- A Berendezések (napelem és inverter) beépítése
A beépített Berendezések és elvégzett Szolgáltatások átadás-átvételére a SolNet Solutions Kft. által előre meghatározott és az Megrendelővel egyeztetett időben kerül sor.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítés megtagadására a Megrendelő nem jogosult olyan kisebb jelentőségű hibákra hivatkozással, amelyek a rendeltetésszerű állandó és előírt üzemeltetést nem akadályozzák és egyébként a teljesítés jelen ÁSZF-nek és a Szerződésnek megfelel.
4. A Megrendelő kötelezettségei és jogai
4.1. A Megrendelő a Telepítési helyet megvizsgálta vagy megvizsgáltatta és kijelenti, hogy annak statikai körülményei alkalmasak a Berendezések telepítésére. Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni arról, hogy van-e bármilyen körülmény, mely a Berendezés telepítésére hatással lehet. Amennyiben a Megrendelő valótlan kijelentést tesz vagy tévesen tájékoztatja Vállalkozót, az ebből eredő károk megtérítése Megrendelőt terheli.
4.2. A Berendezések és Szolgáltatások Díját a Megrendelő a Szerződésben meghatározottak szerint köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a SolNet Solutions Kft. jogosult a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani a Megrendelőnek.
4.3. Megrendelő köteles a Berendezéseket átvenni, feltéve, hogy a SolNet Solutions Kft. (vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója) átadja a Berendezések műszaki adatlapját, egyéb, a Berendezések üzemeltetésével, beszerelésével kapcsolatos dokumentumot és szükség esetén a műszaki megfelelőségét igazoló összes tanúsítványt. A Berendezések egyes részei önállóan is átadásra kerülhetnek, de a Megrendelő csak a teljes, Szerződésben meghatározott Berendezés átadás-átvételét követően nyilatkozik a SolNet Solutions Kft. részére e teljesítésről.
4.4. Megrendelő köteles a Berendezések és Szolgáltatások teljesítéshez esetlegesen szükséges engedélyek beszerzéséhez minden szükséges adatot haladéktalanul megadni és őt a Szerződés teljesítése során más módon is (pl. jognyilatkozatok megtételével) támogatni.
4.5. Megrendelő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően, a Szerződés megkötése érdekében átadott dokumentumok a valóságnak megfelelnek.
4.6. Amennyiben mérőhely megfelelőségének ellenőrzésénél a mérőhely korszerűsítése, szabványosítása indokolt, annak kivitelezése és költsége Megrendelőt terheli. A korszerűsítés elvégzéséig a SolNet Solutions Kft. vállalási határideje nem kezdődik el.
4.7. Megrendelő köteles a Berendezések folyamatos működéséhez szükséges technikai feltételeket megteremteni, a megfelelő belső hálózatot kialakítani és a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezni. Ennek elmaradása esetén a SolNet Solutions Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét a Berendezések meghibásodásáért és azok működésének meghiúsulásáért.
4.8. Amennyiben a Megrendelő a Díjat a Szerződésben meghatározottak szerint nem egyenlíti ki és ezért a SolNet Solutions Kft. a Szerződést felmondja. úgy a Megrendelő köteles a SolNet Solutions Kft. részére a Telepítési helyre bejárást biztosítania a fizetési határidő leteltétől számított 30 napon belül leegyeztetett időpontban, annak érdekében, hogy a SolNet Solutions Kft. a Berendezéseket, mint azok tulajdonosa, a Megrendelő költségén leszerelhesse. Leszerelés esetén a Megrendelő a Szerződésben meghatározott teljes ár helyett az elvégzett Szolgáltatások teljes árát és a Berendezés árának 50%-át köteles fizetni a SolNet Solutions Kft. részére. A leszereléshez kapcsolódó minden ésszerű költség a Megrendelőt terheli. SolNet Solutions Kft. nem köteles a leszerelést követően visszaállítani a telepítési helyszínen az eredeti állapotot. A Szerződés ilyen okból történő felmondása esetére a SolNet Solutions Kft. jogosult a fenti leszerelés esetén a SolNet Solutions Kft. részére megfizetendő összeget a Megrendelő által már befizetett összegből visszatartani.
4.9. A Megrendelő a Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a SolNet Solutions Kft. a Szerződés megkötése során megadott személyes adatait a Szerződés teljesítése érdekében, így a teljesítéssel kapcsolatos időpont és adategyeztetés, illetőleg a teljesítés minőségének ellenőrzése, a SolNet Solutions Kft. elégedettségének felmérése, a Szerződés és az azzal kapcsolatos esetleges igényérvényesítés időtartama alatt kezelje, a www.solnet.hu oldalon megjelölt adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, azokat alvállalkozói részére továbbítsa, és azokat alvállalkozói ugyanezen célból kezeljék, nyilvántartsák.
4.10. A Megrendelő a jelen pontban meghatározott dokumentumokat köteles átadni a SolNet Solutions Kft. részére a szerződés aláírásától számított 14 napon belül annak érdekében, hogy SolNet Solutions Kft. a meghatározott teljesítési határidőnek eleget tudjon tenni. Dokumentumok: aláírt Szerződés, SolNet Solutions Kft. nevére kiállított és aláírt meghatalmazás, 6 hónapnál nem régebbi villamosenergia-számla, szükség esetén: tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás, teljesítménybővítési igénybejelentés, értesítés tetőfelújítás elkészültéről vagy a pénzügyi szolgáltató általi finanszírozás vagy támogatás igénybevétele esetén, a finanszírozást jóváhagyó dokumentum (annak igazolása, hogy Megrendelő a hitel- vagy kölcsönösszeget, támogatást megkapta).
5. SolNet Solutions Kft. kötelezettségei és jogai
5.1. A Berendezések telepítése.
5.2. A Szolgáltatások elvégzése.
5.3. A SolNet Solutions Kft. (vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója) köteles Megrendelő (és/vagy a Telepítési hely tulajdonosa) nevében eljárni a Berendezések és Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges engedélyek vagy jóváhagyások beszerzése érdekében. A SolNet Solutions Kft. nem felelős az ilyen engedélyek vagy jóváhagyások megszerzéséből eredő késedelemért, ha a késedelmet rajta kívül álló körülmények indokolják. Ebben az esetben a késedelem automatikusan meghosszabbít minden a késedelem bekövetkeztét követően lejáró határidőt.
5.4. SolNet Solutions Kft. köteles a Szerződés teljesítése során mindenben együttműködni az Megrendelővel és mindenkor a szakmai gondosság követelményének megfelelően eljárni.
5.5. A SolNet Solutions Kft. köteles biztosítani minden, a munkavégzéshez szükséges árut, anyagot és eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. A munkaeszközök helyszínre szállítása után SolNet Solutions Kft. minden munkaeszközét úgy kell tekinteni, hogy arra kizárólag a munkavégzéshez van szükség.
5.6. A SolNet Solutions Kft. köteles a feladatát oly módon elvégezni, hogy a munkavégzése az ugyanazon a helyen a Megrendelő által történő munkavégzését, életvitelét ne zavarja, a Megrendelőt SolNet Solutions Kft. a munkájával ne akadályozza és ne veszélyeztesse.
5.7. A SolNet Solutions Kft. köteles biztosítani és fenntartani saját költségén minden figyelmeztető jelzést, amely a munkák védelme, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükséges. Az elkészült, de még át nem adott mű(részek) műszaki állapotának újszerű állapotban való tartásáért szintén a SolNet Solutions Kft. felel.
5.8. A teljesítés előrehaladása során a Vállalkozónak időről- időre el kell takarítania és távolítania a munkaterületről a felesleges anyagot és szemetet. A kivitelezés során keletkezett építési hulladéknak engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról SolNet Solutions Kft. gondoskodik. A teljesítés befejezése után a Vállalkozónak el kell távolítania minden munkaeszközét. Az egész munkaterületet és minden munkahelyet tisztán és rendezett állapotban kell elhagynia.
5.9. A SolNet Solutions Kft. köteles minden lehetőséget megteremteni a Megrendelő számára, hogy megvizsgálhassa, felmérhesse és ellenőrizhesse a munkaterület bármely elfedésre kerülő vagy később nem látható munkarészét.
5.10. A kivitelezés befejezésekor a Vállalkozónak írásban kell nyilatkozni arról, hogy a munkát a terveknek megfelelően végezte el, és az mindenben megfelel az érvényben lévő munkavédelmi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi- és biztonságtechnikai előírásoknak, jogszabályoknak.
5.11. Amennyiben a SolNet Solutions Kft. a munkavégzés során általa biztosított anyagot vagy berendezést épít be, köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani ezen beépített anyagok, berendezések minőségi, biztonságtechnikai tanúsítványait.
5.12. A SolNet Solutions Kft. jogosult a Szerződés teljesítésébe alVállalkozót bevonni. A SolNet Solutions Kft. az általa igénybe vett alVállalkozó(k) tevékenységéért a Ptk. rendelkezései szerint tartozik felelősséggel.
5.13. A SolNet Solutions Kft. a létesítmény kivitelezése során köteles betartani a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó és hatályban levő technológiai utasításokat, előírásokat és szabványokat, különösen az alábbi dokumentumok rendelkezéseit:
5.13.1. A kivitelezés időpontjában hatályos jogszabályok, hatósági rendelkezések, európai és magyar szabványok, a SolNet Solutions Kft. munkaidőrendje, valamint balesetvédelmi és üzemi előírásai, az általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályok;
- Magasban való munkavégzés;
- Munkavédelmi kézikönyv;
- MK11 műszaki kézikönyv;
- a kivitelezési műszaki tervek.
5.14. A SolNet Solutions Kft. jogosult készlethiány esetén vagy egyéb olyan esetben, amely a Szerződésben meghatározott Berendezés Vállalkozónak fel nem róható okból nem teljesíthető vagy biztosítható, a Szerződésben meghatározott Berendezés helyett azzal műszakilag és minőségileg egyenértékű vagy jobb Berendezést beépíteni. A SolNet Solutions Kft. köteles minden esetben a Megrendelőt erről tájékoztatni a tudomásszerzéstől számított 7 napon belül.
5.15. A SolNet Solutions Kft. jogosult a Szerződésben meghatározott Vállalkozási díjat egyoldalú jognyilatkozatával csökkenteni, úgy, hogy erre vonatkozó értesítését annak hatálybalépését megelőző 10 nappal megküldi Megrendelő részére. A díjcsökkentés a Megrendelő hátrányára rendelkezést nem tartalmazhat és az egyoldalú módosítási jog kizárólag a Vállalkozási díj tekintetében illeti meg Vállalkozót.
6. Teljesítés határideje
6.1. Igénybejelentés beküldése az illetékes elosztói engedélyeshez a Szerződés hatályba lépésétől számított tizenöt (15) napon belül.
6.2. Kivitelezés teljesítése minden szükséges 4.10.-ben meghatározott dokumentum átadásától számított (60) napon belül.
6.3. A jelen feltételek alapján teljesített munkára az ÁSZF-ben meghatározott határidők szigorúan kötelezik Vállalkozót. A SolNet Solutions Kft. előteljesítésre akkor jogosult, ha ehhez a Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult.
6.4. Munka ütemezése
6.4.1. Első munkafázis során a SolNet Solutions Kft. felméri a helyszínt és a Megrendelőigényeket, tervet készít a kivitelezésre majd ez alapján elkészíti a Megrendelő számára legmegfelelőbbnek tartott szerződéses ajánlatot és javaslatot tesz a Megrendelő számára a Berendezésre. A Megrendelő a Szerződés elfogadása esetén a SolNet Solutions Kft. által megküldött Szerződést öt (5) naptári napon belül aláírásával ellátva visszaküldi.
6.4.2. Második munkafázis során a SolNet Solutions Kft. beadja a területileg illetékes elosztói engedélyesnek a csatlakozási igénybejelentést, majd az elosztói engedélyestől kapott válasz után tíz (10) naptári napon belül megküldi a csatlakozási dokumentációt a területileg illetékes elosztói engedélyesnek, beszerzi a szükséges engedélyeket, megrendeléseket ad le a Berendezés telepítéséhez szükséges anyagokra (így különösen: inverterre és napelemre), a szükséges szerelési anyagokra, illetve szükség esetén egyezteti a hatóságokkal a kivitelezési munkát.
6.4.3. Harmadik munkafázis során a SolNet Solutions Kft. a csatlakozási dokumentáció jóváhagyását követően elvégzi a Berendezés telepítését és üzembe helyezését.
6.5. Ha a SolNet Solutions Kft. úgy látja, hogy a Szerződésben vállalt határidők teljesítésére bármely ok miatt nem képes, akkor köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt az esetleges késedelem okáról, várható idejéről. A SolNet Solutions Kft. ezt követően minden olyan intézkedést köteles megtenni, amely meggyorsítja az előrehaladást, és biztosítja a teljesítési határidő betartását. Az ilyen intézkedésért a Vállalkozót külön díjazás nem illeti meg.
6.6. A kivitelezéshez szükséges dokumentumok elbírálása és engedélyezése a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, az engedélyezés teljesítési határidejére a Vállalkozónak nincs befolyása.
7. A teljesítés helye
7.1. Teljesítés helye a Szerződésben megjelölt (település és) ingatlan.
7.2. Telepítési hely SolNet Solutions Kft. részére történő átadásának feltétele:
7.2.1. (i) Szerződés hatályba lépése;
7.2.2. (ii) Területileg illetékes elosztói engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció;
7.2.3. (iii) A munkavégzésre alkalmas állapotú Telepítési hely Megrendelő általi biztosítása.
8. Díjak, elszámolás
8.1. A számlázás/terhelő levél kiállítása a Szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint történik.
8.2. Abban az esetben, ha a számla/terhelő levél esedékessége ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az esedékesség időpontja az eredeti időpontot követő első munkanap. A számlán mindig fel kell tüntetni a Szerződő fél nevét, lakcímét/székhelyét, valamint a SolNet Solutions Kft. nevét.
8.3. Amennyiben a jelen pontban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát kiegyenlítés nélkül visszaküldeni. A számla visszaküldéséből eredő esetleges károkért a Megrendelő nem vállal felelősséget. A számla fentiek miatti visszaküldése esetén a SolNet Solutions Kft. az esetleges késedelmes fizetés miatt késedelmi kamatot nem követelhet.
8.4. A Berendezések tulajdonjogát a SolNet Solutions Kft. mindaddig fenntartja, amíg azokat véglegesen üzembe nem helyezték és részére azok Díja teljes egészében megfizetésre nem került. A Berendezések üzembe helyezését követően a Berendezés a Megrendelő birtokába kerül. A berendezések üzembe helyezését követően a Megrendelő köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az háborítatlanul, üzemképes állapotban a rendelkezésére álljon, ideértve különösen az állagmegóvás érdekében, valamint a lopás, rongálás ellen tett intézkedéseket (óvási kötelezettség). Ha a rendszer állaga sérül, vagy ellopják, megrongálják, ez nem érinti a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét.
8.5. Megrendelő az ÁSZF 2. sz. mellékletében meghatározott szerződésmódosítási adminisztrációs díjat köteles fizetni, amennyiben a szerződésmódosítás lényeges. Lényeges a szerződésmódosítás, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát változtatja meg (ilyennek tekinthető különösen a Díj módosulása vagy a fizetési konstrukció változása); vagy
- a módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt, Vállalkozót terhelő kötelezettségekhez képest jelentős új elemre terjeszti ki (ilyennek tekinthető különösen a telepítés típusának módosulása vagy a napelem panel darabszámának változása a műszaki átadás átvételig vagy az inverter típusának változása a telepítés megkezdéséig);
- következtében a már elvégzett Szolgáltatások módosításnak megfelelő, ismételt elvégzése szükséges.
9. Jótállás, szavatosság, jóteljesítési biztosíték
9.1. A jótállás ideje a Szerződésben kerül meghatározásra.
9.2. A jótállás hatályát veszti, amennyiben a Megrendelő a Berendezést a SolNet Solutions Kft. engedélye nélkül megbontotta, illetve, ha a SolNet Solutions Kft. vagy a harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, élőlények által okozott kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.
9.3. A Megrendelő a jótállási jogokat az Vállalkozóval szemben jogosult érvényesíteni a solnet.hun@gmail.com com email címre történő bejelentéssel vagy a SolNet Solutions Kft. postacímén.
9.4. A Szerződés és a jótállási jegy tartalma közötti esetleges eltérés esetén a Szerződés tartalma az irányadó.
9.5. Jótállás alá eső hiba esetén a javítás költségei, az esetleges cserealkatrészek költségei és a beépítési költségek, beleértve a szállítási, utazási költségeket is, a SolNet Solutions Kft.-t terhelik.
9.6. A jótállás körébe nem eső hibák javítását, amennyiben a Megrendelő szóban vagy írásban felkéri a Vállalkozót, a SolNet Solutions Kft. időről-időre közzétett, 2. számú mellékletben meghatározott egyoldalúan változtatható hirdetményi díjain vagy a felek megegyezése szerinti áron végzi.
9.7. A jótállás nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.
9.8. A SolNet Solutions Kft. vállalja, hogy a Megrendelő által jelzett hiba jelzésétől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja a jelzett hibát. A hiba elhárításának határideje, a hiba kivizsgálásától számított 30 nap.
9.9. A SolNet Solutions Kft. viseli a Megrendelő Szolgáltatásokkal kapcsolatos jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (kiszállás, csere stb.), ami SolNet Solutions Kft. saját hibás teljesítésére vezethető vissza.
9.10. A kijavított vagy kicserélt termékre a jótállási időszak újból kezdődik.
9.11. A SolNet Solutions Kft. a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel.
9.12. Amennyiben olyan hibajavítási munka elvégzése szükséges, melyre a jótállás nem terjed ki, úgy a SolNet Solutions Kft. a 2. számú mellékletben meghatározott felmerült költségek érvényesítésére jogosult a Megrendelő részére.
10. Hibás és késedelmes teljesítés
10.1. A Megrendelő a Vállalkozót a Berendezések telepítése, illetve a Szolgáltatások elvégzése során a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul köteles írásban értesíteni az értékesítőt a Szerződésben megjelölt emailen, jegyzőkönyvbe véve, tételesen felsorolva a hibás Berendezések vagy Szolgáltatások listáját, valamint a felmerült hibákat.
10.2. Ha a SolNet Solutions Kft. a Szerződés teljesítése folyamán bármikor olyan helyzetbe kerül, mely megakadályozza a Szerződés megfelelő időben történő teljesítését, az Megrendelővel haladéktalanul írásban közölnie kell a késedelem tényét, várható időtartamát és okait, valamint egyidejűleg köteles olyan ésszerű, legfeljebb 20 napos póthatáridőt javasolni, amely alatt teljesíteni tud. Ha a SolNet Solutions Kft. ezen meghosszabbított póthatáridőn belül sem tud teljesíteni úgy a felek kölcsönös egyetértése esetén új határidőt tűzhetnek ki, illetve amennyiben a Megrendelő nem fogadja el ezt az új póthatáridőt, a SolNet Solutions Kft. a Megrendelő részére a póthatáridőn túli késedelemmel érintett napok száma alapján a Berendezések és Szolgáltatások ára 0,05%- ának megfelelő napi kötbért köteles automatikusan jóváírni a kiállított számlából. A kötbér teljes összege nem haladhatja meg a szerződéses ár 3%-át.
10.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF- ben, illetőleg a Szerződésben rögzített feltételek nem teljesítése esetén a szerződésszegő Fél 100.000,-Ft, azaz százezer forint hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni a másik Fél részére. A meghiúsulási kötbér a Vállalkozói díj 0,5%- a. A Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulás esetén, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói díjat már megfizette, a Berendezések tulajdonjoga a Megrendelőre száll át. Amennyiben SolNet Solutions Kft. Megrendelőt meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezi, nem jogosult a 11. pontban meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére.
10.4. A SolNet Solutions Kft. köteles helytállni a hibás teljesítésével a Megrendelőnél okozott károkért és mentesíti a Megrendelőt az ilyen igények alól.
10.5. A hibás vagy késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a jogkövetkezmények érvényesítésének jogáról.
11. A Szerződés időbeli hatálya és megszűnése
11.1. A Szerződés mindkét fél általi aláírás napjával lép hatályba és a Berendezések telepítéséig és Szolgáltatások teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.
11.2. A Szerződést az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél 5 napra felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- ha a másik Szerződő Fél ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, vagy;
- a másik Szerződő Fél az üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti, vagy;
- a másik Szerződő Fél teljes egészében vagy részben elveszíti döntési szabadságát vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a helyzet visszafordítható-e;
- a Megrendelő a Díj megfizetésével 20 napos késedelembe esik.
11.3. Amennyiben Megrendelő a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 6.5.2 pontban meghatározott második munkafázis, az elosztói engedélyes általi jóváhagyást, illetve engedélyek beszerzését megelőzően, de még a második munkafázis megkezdését megelőzően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését Vállalkozónál. Amennyiben SolNet Solutions Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult. Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla/terhelő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
11.4. Amennyiben Megrendelő a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 6.5.2 pontban meghatározott második munkafázis, az elosztói engedélyes általi jóváhagyást, illetve engedélyek beszerzését követően, de még a harmadik munkafázis megkezdését megelőzően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését Vállalkozónál. Amennyiben SolNet Solutions Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult. Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla/terhelő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
11.5. Amennyiben Megrendelő a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 6.5.2 pontban meghatározott második munkafázis, a berendezés telepítéséhez szükséges anyagok megrendelését követően, de még a harmadik munkafázis megkezdését megelőzően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését Vállalkozónál. Amennyiben SolNet Solutions Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult. Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla/terhelő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
11.6. Amennyiben Megrendelő a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 6.5.3 pontban meghatározott harmadik munkafázis, kivitelezést végző munkacsoport helyszínen való megjelenésekor, a rendszer felszerelésének elvégzését megelőzően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését Vállalkozónál. Amennyiben SolNet Solutions Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult. Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla/terhelő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
11.7. Amennyiben Megrendelő a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 6.5.3 pontban meghatározott harmadik munkafázis, a rendszer felszerelési munka elvégzése után meg kívánja szüntetni, írásban kezdeményezheti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését Vállalkozónál. Amennyiben SolNet Solutions Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult. Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla/terhelő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
11.8. Amennyiben SolNet Solutions Kft Megrendelőt szerződésmegszüntetési díj megfizetésére kötelezi, nem jogosult a 10. pontban meghatározott meghiúsulási kötbér követelésére.
12. Változáskövetés (Többletmunka, Pótmunka)
12.1. A SolNet Solutions Kft. köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). Mindennemű, az eredetitől eltérő teljesítés (beleértve a pótmunkát is) csak a Megrendelő vagy képviselőjének előzetes írásbeli nyilatkozata alapján végezhető el. Ennek hiányában a SolNet Solutions Kft. a saját kockázatára és felelősségére teljesíthet a jóváhagyott tartalomtól eltérően.
13. Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi rendelkezések
13.1. A SolNet Solutions Kft. kötelessége a munkavédelem megszervezése, az óvó és balesetelhárítási jogszabályok, tűzvédelmi, rendészeti és környezetvédelmi előírások megtartása.
13.2. A SolNet Solutions Kft. által okozott környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás esetén köteles a helyszíni kárenyhítést azonnal megkezdeni (további szennyezés megakadályozása, lokalizálás). Köteles ebben az esetben a Megrendelőt értesíteni a környezeti káresemény paramétereiről, úgymint: okok, szennyezőanyag milyensége, szennyezés mértéke, megtett és továbbiakban szükséges intézkedések. A káresemény hatósági bejelentése, az okok kivizsgálása és megszüntetése a SolNet Solutions Kft. környezetvédelmi szakemberével egyeztetett módon történik.
13.3. Amennyiben a munkavégzés során jelentős zajhatással kell számolni, a SolNet Solutions Kft. köteles meghatározni a vonatkozó előírások betartásának módját, ellenőrzését.
13.4. A SolNet Solutions Kft. köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék anyagok és hulladékok:
a) helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról,
b) további kezeléséről;
c) egyéb hulladéktermelői jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről, úgymint: felhasznált anyagok – keletkező hulladékok nyilvántartása, hatósági adatszolgáltatások.
13.5. A SolNet Solutions Kft. a teljesítés során köteles betartani és munkavállalóival, igénybe vett alvállalkozóival, közreműködőivel betartatni a Megrendelő működési területén idegenek által végzett munkákra vonatkozó alábbi szabályzatokban foglaltakat is:
- Munkavédelmi Kézikönyv,
- Tűzvédelmi szabályzat,
- Vagyonvédelmi utasítás,
- Környezetvédelmi utasítás
14. Felelősség, felelősségbiztosítás
14.1. Amennyiben a SolNet Solutions Kft. a teljesítés során valamely közművet, létesítményt megrongál, köteles azt saját költségén helyreállítani. A rongálás tényét köteles bejelenteni.
14.2. Ha a SolNet Solutions Kft. a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a Megrendelőnek kárt okoz, és a károsult személy Vállalkozóval szemben támaszt kártérítési igényt, úgy SolNet Solutions Kft. köteles a kárt a károsult személynek közvetlenül, de legfeljebb a Szerződésben meghatározott Vállalkozói díj mértékéig megtéríteni. Ebben az esetben SolNet Solutions Kft. által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel.
14.3. A SolNet Solutions Kft. a hozzá beérkező kárigényt továbbítja az alvállalkozójának, aki annak vonatkozásában a károsulttal történő egyeztetésének és a kárigény teljes körű rendezésének tényét igazoló teljes bizonyító erejű okiratokat 30 naptári napon belül köteles megküldeni a Vállalkozónak. Amennyiben a SolNet Solutions Kft. a kárigény teljes körű rendezését okiratokkal nem igazolja, úgy a Megrendelő jogosult a benyújtott kárigény általa indokoltnak tekintett részének teljesítési összegét és vonatkozó költségeit (szakértői díj, felmérések stb.) a SolNet Solutions Kft. soron következő számlájába beszámítani.
15. Titoktartás
15.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéstől és annak mellékleteiről, továbbá a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a tulajdonosok részére ill. a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.
16. Irányadó jog
16.1. Jelen ÁSZF-ben foglaltakat Magyarország jogszabályai szerint kell alkalmazni és értelmezni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében elsősorban a Ptk. rendelkezései az irányadók.
16.2. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-fel vagy a Szerződéssel vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Polgári perrendtartás szabályai szerint illetékes bíróság jogosult.
17. Vis maior
17.1. Sem a SolNet Solutions Kft., sem az alvállalkozója nem felelős a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségek nem-teljesítéséért, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa („vis major”), ilyennek minősülnek az olyan körülmények, amelyekre a Szerződő Fél nem képes hatást gyakorolni kivéve, ha ez utóbbiak a szerződésszegő fél oldalán, neki felróható okból merültek fel.
17.2. A vis maior esetet bejelentő Szerződő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által érintett fél köteles meghatározni azokat a Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a vis maior eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.
18. Kapcsolattartás
18.1. Felek a Szerződés teljesítése során előírt értesítéséket, megkereséseket eltérő rendelkezés hiányában elsősorban írásban kötelesek megtenni. Amennyiben az idő rövidsége vagy az értesítés jellege azt indokolja, az értesítéseket telefonon vagy e-mail útján is meg lehet tenni. A Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó ügyrendi teendők telefonon keresztül is egyeztethetők.
18.2. Az értesítések kézbesítettnek tekintendők a személyes átvételt követően, a postai feladást követő 5. munkanapon, illetve az e-mail olvasási nyugtájának megérkezését követően azonnal.
18.3. A Megrendelő kapcsolattartója a Szerződésben kerül meghatározásra. A SolNet Solutions Kft. részéről a kapcsolattartást a Szerződést megkötő személyes értékesítő látja el.
18.4. A Felek közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés, ezért az e-mail üzenet mellékleteként küldött Felek által aláírt Szerződést a Szerződő Felek elfogadják írásbelinek.
18.5. A Megrendelő a SolNet Solutions Kft. szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit, panaszát az solnet.hun@gmail.com e-mail címre küldve juttathatja el a SolNet Solutions Kft.-hez, aminek kivizsgálását a SolNet Solutions Kft. 15 naptári napon belül megkezdi és érdemi válaszát legkésőbb 30 napon belül megküldi a Megrendelő részére.
19. Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérés Lakossági Ügyfelek esetén
19.1. A Szerződés időbeli hatálya és megszűnése
19.1.1. A Szerződés mindkét fél általi aláírás napjával lép hatályba és a Berendezések telepítéséig és Szolgáltatások teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.
19.1.2. Amennyiben Lakossági Megrendelő a Vállalkozói díjat pénzügyi szolgáltató általi finanszírozás keretében kívánja teljesíteni, a Szerződés mindkét Szerződő Fél aláírását követően abban az esetben lép hatályba, ha Lakossági Megrendelő hitelkérelme, pályázata vagy támogatása sikeres elbírálás alá esik. Ebben az esetben a Szerződés hatálybalépésének időpontja a Lakossági Megrendelő által választott pénzügyi szoláltatóhoz benyújtott hitelkérelem vagy engedélykérelem pozitív elbírálásáról szóló, a pénzügyi szolgáltató által kiállított igazolás, vagy az aláírt hitel- vagy kölcsönszerződés bemutatásának napja SolNet Solutions Kft. részére a Szerződés aláírásától számított 30 napon belül. A Szerződés a Berendezések telepítéséig, a Szolgáltatások teljesítéséig és a napelemrendszer teljes Díjának megfizetéséig tartó határozott időtartamra jött létre.
19.1.3. A Lakossági Megrendelő a Szerződés hatálybalépésének napjától számított 14. napig jogosult indoklás nélkül elállni a Szerződéstől vagy ha a Szolgáltatás teljesítése megkezdődött a Szerződés hatálybalépésének napjától számított 14. napig jogosult indoklás nélkül felmondani a Szerződést. Az elállási/felmondási jog gyakorlása történhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól) 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatmintával vagy egyéb olyan nyilatkozattal, amelyből egyértelműen kitűnik az elállás/felmondás szándéka. Az elállást/felmondást érvényesnek kell tekinteni, ha a Lakossági Megrendelő a nyitva álló határidő lejárta előtt nyilatkozatát a Szerződésben meghatározott székhelycímre vagy e-mail címre elküldi.
19.2. Ha a Szolgáltatások teljesítésének megkezdését követően a Lakossági Megrendelő a 19.1.3 pontban meghatározott határidőn belül felmondja a Szerződést, köteles a felmondás Vállalkozóval való közlése időpontjáig teljesített Szolgáltatással arányos díjat a SolNet Solutions Kft. számára megfizetni, ha a felmondási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidőn belül megkezdett teljesítésre kifejezetten a Lakossági Megrendelő kérése alapján került sor vagy ahhoz kifejezetten hozzájárult.
19.3. Amennyiben a Lakossági Megrendelő jelen ÁSZF 19.1.3 pontjában meghatározott elállási jogát érvényesen gyakorolta, a Szerződés hatályát veszti és a SolNet Solutions Kft. köteles a Lakossági Megrendelő költségén a Telepítési helyről a Berendezéseket és a telepítéshez szükséges egyéb eszközöket elszállítani, illetve az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a Lakossági Megrendelő által a SolNet Solutions Kft. részére addig megfizetett Díj teljes összegét oly módon, ahogy azt a Lakossági Megrendelő megfizette. Mindaddig, amíg a Lakossági Megrendelő nem biztosítja a Berendezések elszállításának lehetőségét, a SolNet Solutions Kft. jogosult visszatartani az elállás következtében visszafizetendő Díjat.
19.4. Hibás teljesítés
19.5. A SolNet Solutions Kft. a Szolgáltatások hibás teljesítéséért kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatosság alapján a Lakossági Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha a Vállalkozónak aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy a Lakossági Megrendelő a Díj arányos leszállítását igényelheti, a hibát a SolNet Solutions Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a SolNet Solutions Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Felek által meghatározott határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Lakossági Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A Lakossági Megrendelő kellékszavatossági igényét a teljesítéstől számított két éven belül érvényesítheti.
19.6. Amennyiben a Berendezés nem felel meg a Berendezésnek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Lakossági Megrendelő kérheti, hogy a SolNet Solutions Kft. (vagy a Berendezés előállítója) a Berendezést javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Lakossági Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Berendezést cserélje ki. A Lakossági Megrendelő a termékszavatossági igényét a teljesítéstől számított két éven belül érvényesítheti.
19.7. Amennyiben a Lakossági Megrendelő a Vállalkozónak benyújtott panaszára adott válasszal nem ért egyet, úgy a Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos panasz esetén a Lakossági Megrendelő a Budapesti Békéltető Testület előtt kezdeményezhet eljárást (cím: H- 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Megrendelőszolgálati telefonszám: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A Budapesti Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendelő előzetesen az Vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
19.8. A Szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatával kapcsolatban a Lakossági Megrendelőt többletköltség nem terheli. Az ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit mindegyik Szerződő Fél maga állja.
20. Egyebek
20.1. A Szerződés aláírásával a Megrendelő a Szerződés jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben meghatározottak szerinti tartalommal való létrehozására tesz ajánlatot. A Megrendelőt a Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga. A Megrendelő ajánlatát a SolNet Solutions Kft. saját belátása szerint egyoldalúan jogosult elfogadni vagy visszautasítani, különösen abban az esetben jogosult a SolNet Solutions Kft. Megrendelő szerződéses ajánlatát visszautasítani, ha az a Szerződés a SolNet Solutions Kft. általi megküldésétől számított 30 naptári napon túl érkezik meg a SolNet Solutions Kft. Szerződés 1. pontjában meghatározott elérhetőségeinek valamelyikére.
20.2. A SolNet Solutions Kft. kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.
20.3. A Megrendelő kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek tartalmát megismerte és azokat elfogadja.
20.4. A Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, mindkét Fél által aláírt okirattal módosítható, kivéve, ha a Szerződés vagy jelen ÁSZF ettől eltérően rendelkezik.
Mellékletek:
1. számú melléklet: A tervezés során betartott és a beruházás során betartandó szabványok és jogszabályok listája
2. számú melléklet: Díjak
1. számú melléklet – SolNet Solutions Kft. Általános Szerződési Feltételeihez
A tervezés során betartott és a beruházás során betartandó szabványok és előírások:
- MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2003 és nemzeti kiegészítései)
- MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva)
- MSZ HD 60364-7-712:2016 Kisfeszültségű villamos berendezéseinek. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) rendszerek
- MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva)
- MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés)
- MSZ HD 60364-4-443:2016 Kisfeszültségű villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, módosítva)
- MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva)
- MSZ HD 60364-5-534:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Tranziens túlfeszültségek elleni védelmi eszközök (IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, módosítva)
- MSZ HD 60364-5-54:2011/A11:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők
- MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006)
- MSZ EN 62446-1:2016 Fotovillamos (PV) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és az ellenőrzés (IEC 62446:2016)
- MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek
- MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata
- MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése
- MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
- MSZ 14550 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése
- MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
- MSZ EN 795:2013 Személy lezuhanását megelőző eszközök. Kikötőeszközök
- TvMI 7.3:2018.07.02 Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem – Tűzvédelmi Műszaki Irányelv BMOKF
A tervezés során betartott és a beruházás során betartandó jogszabályok:
2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
8/2001. (III.30.) GM rendelet
a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet
az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
1995. évi XXVIII. Törvény
a nemzeti szabványosításról
23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet
a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
2. számú Melléklet – SolNet Solutions Általános Szerződési Feltételeihez
| Megnevezés | Összesen (Nettó) | Összesen (Bruttó) |
| Szerződésmódosítás adminisztrációs díj | 27.559,- Ft | 35.000,- Ft |
Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése az igénybejelentő beadása után (csatlakozási dokumentáció még nem készült el) | 100.000,- Ft | 127.000,- Ft |
Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a csatlakozási dokumentáció beadása után. | 160.000,- Ft | 203.200,- Ft |
Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a kivitelező csapat kivonulásakor. | szerződés szerint végösszeg 40%-a | szerződés szerint végösszeg 40%-a |
Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a rendszer felszerelését követően. | szerződés szerinti végösszeg 100%-a | szerződés szerinti végösszeg 100%-a |
| Kivitelezésnél felmerülhető plusz tételek | ||
| Tűzeseti leválasztó | 87.500,- Ft | 111.125,- Ft |
| TIGO optimalizáló/ db | 20.000,- Ft | 25.400,- Ft |
| EPS Box beépítése | 275.590,- Ft | 350.000,- Ft |
| Nem garanciális kiszállás | ||
| Kiszállás és hibafeltárás, amennyiben nem garanciális probléma volt a hiba oka | 40.000,- Ft | 50.800,- Ft |